合同編號：______________

承攬人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務：_________________________________

委托代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯系人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

定作人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務：_________________________________

委托代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯系人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

定作物名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

加工費

單位

總價

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

定作物名稱

完工時間

檢驗時間和地點

檢驗標準及方法

包裝標準

包裝費承擔

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔

第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

材料名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

單價

總價

圖紙、技術資料及交付時間

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

材料名稱

交付時間

交付地點

交付數量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔

第六條圖紙提供

承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復

第七條轉包

1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。

2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第八條保密

承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。

第九條變更的損失

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十條協助

1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。

2．定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

3．定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

第十一條監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十二條保管

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十三條加工費結算辦法與時間

_____________________________________。

第十四條付款

定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

第十五條留置

定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

第十六條本合同解除的條件：

1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。

2．合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；

3．雙方通過書面協議解除本合同；

4．因不可抗力致使合同目的不能實現的；

5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；

6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；

第十七條質量保證

承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。

第十八條違約責任

1．承攬人的違約責任

（1）承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的.有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

（2）承攬人交付定作物的數量少于合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。

（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。

2．定作人的違約責任

（1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

（3）定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。

（4）定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。

（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。

（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十九條聲明及保證

承攬人：

1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。

2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

定作人：

1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。

2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十條通知

1．根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2．各方通訊地址如下：______________________________。

3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十一條合同的變更

本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十二條合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十三條爭議的處理

1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第二十四條不可抗力

1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十五條合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十七條合同的效力

1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

承攬人（蓋章）：_________定作人（蓋章）：__________

法定代表人（簽）：_____法定代表人（簽）：______

委托代理人（簽）：_____委托代理人（簽）：______

簽訂地點：_______________簽訂地點：________________

_________年_____月_____日_________年______月_____日

簡單加工合同協議篇2

買方：_________

電話：_________

傳真：_________

移動電話：_________

Email：_________

開戶銀行：_________

收款人：_________

賬號：_________

賣方：_________

移動電話：_________

開戶銀行：_________

賬號：_________

買賣雙方同意買賣馬鈴薯脫毒種薯，并按下列條件成交：

1、品種

加工型馬鈴薯（大西洋）

2、種薯級別

（按國家分級標準）原種二代脫毒種薯，品種純度99%以上，凈度98%以上。

3、規格

單薯重：40-80克、80-120克，病、爛、凍薯率小于2%。

4、包裝

_________公斤/麻包袋，或_________公斤/麻包袋，包裝袋印刷產品名稱，執行標準，注冊商標和生產單位名稱地址。每袋附合格證標簽一張。

5、數量

_________噸（根據實際裝車量，約溢裝_________噸）。

6、交貨地點

_________

7、價格

（貨價、保價費、長短途運費、包裝費）_________元/噸。

8、費用負擔

由賣方辦理運輸事項，各項手續費用由賣方負擔，在產地的`裝車費及短途運費由賣方負擔，鐵路運費由賣方承擔。運抵惠州火車站后，所發生的費用由買方承擔。

9、貨款支付

合同簽訂后7天內，買方向賣方預付貨款_________萬元。

10、支付方式

預付貨款通過電匯至賣方銀行賬戶，剩余貨款在交貨地點貨物交割時現金結算清。（分三批匯入甲方賬戶）

11、檢驗和異議

貨物到達交貨地點后三天內由買方根據合同規定和裝運單對商品質量和數量檢驗。如發現與合同規定和裝運單不符，除承運方責任外，可憑檢驗結果向賣方提出異議。

凡因執行合同發生的異議，應由雙方通過友好協商方式解決。如果協商不成，則將爭議提交仲裁機構仲裁。

12、不可抗力

如有人力不可抗拒的事故、原因，使賣方不能交貨，賣方不負責任。但賣方必須以電話和傳真立即通知買方。

13、本合同一式兩份，具有同等效力。雙方簽后正式生效，雙方各執壹份。

賣方：_________（公章）買方：_________（公章）

代表：_________（簽）代表：_________（簽）

_________年____月____日_________年____月____日

簡單加工合同協議篇3

甲方：浠水縣順達石材加工廠

乙方：

經甲方全體合伙人同意，甲乙雙方在公平、公正友好協商，將順達石材加工廠的全部固定資產(20_年建設和添量的全部資產，共計人民幣一百八十萬元)使用經營權承包給乙方負責經營，雙方達成協議如下:

一、承包內容

甲方于合同簽訂之日起將順達石材廠固定資產的使用權承包給乙方負責經營，乙方自主經營自負盈虧，甲方無權干涉。

二、承包期限：

承包期為年，自年月日起至年 月 日止。

三、承包金額和支付方式

1、承包金額：乙方每年按應支付給甲方承包款 元。乙方向甲方繳納承包押金 萬元。

2、支付方式：乙方于每季度前五天支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項，沒拖一天，甲方有權向乙方增收所欠款項1℅的滯納金，超過一個月，甲方有權停止停止乙方的正常生產。

四、雙方責任

1、乙方在承包期間負責管理好甲方的財產，及時對財產進行維護、維修，不得轉移、變賣，不得將順達石材廠資產作任何抵押。如有此行為，甲方有權予以制止，由此產生的后果由甲方承擔。

2、承包期滿乙方應保證甲方原有設備能正常運轉。

3、如甲方原有舊機臺老化乙方可以更換原機臺，費用由乙方承擔。

4、甲方允許乙方在承包期間有權添置新的生產設備，擴大生產力，在承包期滿乙方所置的設備由乙方自行處理，不得折價抵沖抵承包款。

5、乙方包期間負責有關部門收繳的與生產量有關的各種稅費。

6、石材廠手續方面未完成或有關部門收繳的不在生產范圍內其它稅項由雙方調解負責。

7、承包期間如有發生重大事件甲方應出面調解。

8、在承包期間一切債權債務由乙方享有、承擔、與甲方無關。承包期間乙方應加強安全生產管理，及時排除可能造成安全隱患，發生安全事故有乙方負全責，甲方不負任何經濟和法律責任，但甲方應協調處理。

9、承包期間如有關部門要求石材廠整改(如廠內場地硬化、車間噪音隔離、建設工人宿舍、辦公樓和圍墻等。)其投資應由甲方出資，所增加財產為甲方所有，投資金額按五年增加乙方承包金(如整改總投資一百萬元，則乙方每年應增加上繳甲方承包金額二十萬元)增加的資產經營權為乙方所有，整改期間如乙方不能生產，則按時間比例減交承包金。

五、其它

1、如國家政策調整、政府強制遷入工業園區或人力不可抗拒的自然害，經合伙人商議可以解

除合同。2、違約責任：甲乙雙方應嚴格遵守合同，乙方承包經營，甲方不得干預，由于甲方原因造成影響乙方正常生產經營，甲方應按年承包款 ﹪向乙方支付違約金，乙方如違約，應按年承包款 ﹪向甲方支付違約金。

3、合同未盡事宜雙方另行商議。

4、同經甲乙雙方代表及甲方全體合伙人簽字蓋章立即生效，甲乙雙方及甲方合伙各執一份。 甲 方：(蓋章)乙 方：(蓋章)

簽訂日期：

簽訂日期：

簡單加工合同協議篇4

發包方： (以下簡稱甲方)

承包方： 身份證號碼 (以下簡稱乙方)

為明確責任，保障雙方的權益，保證生產項目發、承包工作的順利進行，根據本項目的具體情況，經甲乙雙方充分協商一致，特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示，雙方一致同意按合同條款執行。

一、項目名稱：

二、項目地點：

三、承包范圍：

四、項目內容：下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包范圍內的原材料、在制品、產成品的轉運等屬承包范圍內的內容。

五、承包方式

1、甲方發包形式為人工費(勞務費)清包。

2、乙方承包范圍內的項目實行包人工、包工期、包質量、包安全、包保修等全部內容。

六、合同價款

最終以雙方實際審定的工時數和批量生產交貨臺數結算。工時單價為160元/日。整臺交付單價 元/臺。人工費用包含乙方員工的工資、產品質量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。

七、開工日期及交付

開工日期： 20_年月日，項目必須在20_年月日全部生產完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規定的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。

(一)過期2日內，每逾1天，按未交部分總價的1%接受甲方處罰。

(二)繼續逾期3天以上至5天以內者，按未交部分總價的2%接受甲方處罰。

(三)繼續逾期5天以上至10天以內者，按未交部分總價的3%接受甲方處罰。

(四)繼續逾期10天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以5%的一倍計算。

八、付款方式

1、生產完成驗收合格后，30日內辦理結算，結算總承包價款的80%，結算完畢后15日內，甲方支付剩余15%項目款(也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發工資時同步支付)。

2、其余5%保修金，自項目結束驗收合格之日起滿60日后10日內付清。

3、生產期間原則上不發生人工費用結算，但因乙方人員確因看病治療的費用，可事先征得甲方公司總經理同意方可結算。

九、項目質量

乙方產品質量必須達到公司規定的各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規范、公司生產計劃要求生產(不含試制產品)，否則由此產生的質量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時，若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

十、項目進度

在生產中，乙方應嚴格按照甲方公司《生產用工計劃》派工生產，不得以任何理由要求多用工時，影響生產進度。如非人為操作設備故障維修、停水停電、生產材料不按計劃到廠導致誤工誤時，由甲方核實，總經理批準后方可具實調整《生產用工計劃》。

十一、甲方工作

1、開工前向乙方提供設計圖紙，乙方應妥善使用和保管。

2、甲方有權對乙方在生產過程中的項目進度、質量、安全生產進行監督。達不到要求時，提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權利。

3、負責提供的生產用設備安拆和調試維修工作。乙方未經允許擅自改動機電設備設置或操作不當導致安全事故，責任和經濟損失由乙方全部承擔。

十二、乙方工作

1、乙方負責生產現場設備設施使用保養，設備故障報修。

2、甲方在生產過程中認為乙方有工作人員嚴重不稱職，影響產品質量及工作進度時，可要求乙方更換。

3、生產實行日報制度，乙方應在每日上午上班時間告知甲方生產進度，計劃完成情況、存在的問題和今日生產計劃。

4、乙方應承擔在本項目在移交前的成品及半成品的保護責任。

5、為保證生產質量，對于生產難點乙方應先報甲方公司，經甲方確認后方可批量生產，否則由此產生的一切責任由乙方負責。

6、乙方管理人員在生產期間(包括準備和收尾階段)必須專職在崗。生產項目管理人員必須配置手機，并保持24小時開機，保證生產期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通，同時安排節假日及夜間生產值班。

7、乙方生產負責人必須參加甲方召開的生產會議，乙方應落實會議決定的各項事宜。

8、乙方生產過程中產生的垃圾、邊角料及廢料應隨時根據甲方要求有組織的清理運至指定地點。

9、乙方生產完畢后，應負責對因乙方原因人為損壞的設備設施恢復原狀，若乙方無能力或未在規定的時間內恢復，由甲方派人修復，費用由乙方承擔。

10、合同規定由乙方完成或提供配合的工作(包括會議約定內容)，如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成，甲方有權另行安排其他單位完成，所發生的費用從乙方項目款中扣減，影響工期的責任由乙方承擔。

11、產品驗收后，乙方人員及自帶設備設施在 日內清理撤離完畢做到工完場清，并自行承擔有關費用。

12、乙方自行負責生產勞動力的組織、調配及管理，費用自理。甲方不對乙方生產人員的工資、社保等勞務關系負責。

13、乙方在本合同的執行期內應保守甲方的各項商業秘密不得將有關資料透露給任何第三方。乙方應教育員工保守甲方的各項商業秘密如因乙方員工的原因經甲方允許事宜除外導致甲方有關的商業秘密泄露乙方應承擔相應的法律責任。

十四、材料、設備供應

1、甲方負責供應生產用材料及生產工具，乙方如臨時需要申購材料需提前并在一天內向甲方遞交書面材料，甲乙雙方必須履行嚴格的交接手續，乙方必須指定人員清點數量、填寫交接清單，乙方應有指定代表簽名。

2、乙方在生產過程中使用甲方的設備及工量具時(不含啳尺及自然損壞內容)，乙方要負責維修和保養，嚴禁任意損壞，如損壞乙方應向甲方賠償損失，甲方在結算時扣回。

3、材料進廠后不得擅自運出生產現場，如發現甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款，情節嚴重上的送交司法部門處理。

十五、安全生產

乙方在生產過程中必須加強管理，按有關規定采取各項安全保證措施，確保生產安全，否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切責任及損失均乙方負責。乙方所有人員要積極主動的執行甲方發布的《安全設備操作規程》，要參與甲方組織的安全培訓。

十六、項目移交

乙方應在產品驗收后規定日內，按甲方提出的整改內容限日整改，承包內容結束后，乙方按甲方規定日內撤出全部生產人員、(除收尾項目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交，視同乙方延誤工期，承擔延誤工期的違約責任。

十七、因甲方材料供應不及時、生產計劃變更或產量減小時造成的乙方人員誤工或停工時，乙方應

立即調整撒離部分(30%～40%)人員另行安排，余下的人員應由甲方組織工作內容并支付日工資。 十八、合同爭議

如遇不可抗力的戰爭、自然災害等造成的損失，由甲乙雙方協商解決。協商不成可向甲方公司所在地法院提起訴訟。

十九、其他

此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經甲乙雙方簽定后生效，兩份合同書具有同等法律效力。。附件《生產用工計劃》。合同未盡事宜，由雙方按實際情況另行以書面形式協商解決。

甲方：

負責人：

聯系電話：

簽訂日期：

簡單加工合同協議篇5

委托方(以下稱“委托方”)：___有限公司地址：___郵編：___電話：___傳真：___銀行：___銀行戶頭號碼：___增值稅號碼：___

加工方(以下稱“加工方)：___有限公司地址：___郵編：___電話：___傳真：___銀行___銀行戶頭號碼：___

委托方與加工方在平等、自愿基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：

(1)委托方希望根據下列條件委托加工方__產品，有關產品訂單將按本協議規定向加工方發出。

(2)加工方希望根據下列條件為委托方加工__產品，有關產品將按本協議規定完成。

(3)委托方為__產品之商標持有人及享有有關產品專利權。

第一、每月訂單

1、委托方必須提前_天以傳真方式給加工落實訂單數量。訂單內容指明提貨時間。

2、加工方在收悉訂單后，必須在___內以傳真書面向委托方確認訂單。

3、除非雙方經過同意，否則在訂單被加工方確定接納后，委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。

4、委托方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。

5、加工方收到足夠及質量合格之材料日與成品出貨日不少于_天(含周六及周日)。因原材料及包裝材料數量不足，質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔。

原材料及包裝材料安排

6、原材料及包裝材料的進庫(加工方之倉庫)質量檢驗工作由委托方委派代表全權負責。

加工費

7、含增值稅的加工費(包括加工方提供之原材料成本)為人民幣__。于此協議簽訂日起計至_年_月_日，可以雙方同意下，根據情況作出調整。

8、委托方將負責產品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。

9、委托方負責提供合適的原材料及包裝材料，并免費向加工方運送所需原材料及包裝材料，委托方自行安排處理有關材料的運輸事宜，及支付相關運費和保險費。

第二技術及工藝

成品各項理化指標由委托方提供(見附件一)，加工方嚴格按照____工藝進行加工。首次加工由委托方負責加工過程中成品各項理化指標的在線檢測和品質控制。加工方只要按照上述要求加工并達到附件一中的品質指標要求，加工方對產品質量即沒有任何責任。產品其它質量責任則由委托方承擔，除非：

a產品含有非配方所含的其他物質;

b產品內含有玻璃、青鐵、砂子等異物;

c產品含有配方所含物質以外或配方所含物質經過化學、物理變化生成的物質以外的其他物質;

第三付款條件

1、首次加工費，委托方在產品生產完成_日后全數匯至加工方的銀行戶頭。

2、加工方必須在委托方付款之后_個工作天內向委托方開具增值稅發票。

有關知識產權、專利及商標的侵權責任

3、非經委托方書面同意，加工方或任何人不能使用委托方的商標、商號或泄露加工方為委托方的產品代加工商。

第四雙方責任

加工方根據委托方確認的配方及工藝要求加工上述產品，必須保質保量、按期完成委托方的加工任務指標，委托方負責上述加工產品由原材料到所有包裝品的采購，如原材料沒有按生產計劃到位而影響生產，委托方將負全部責任。

第五協議終止

1、其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協議。

2、如任何一方違反以上條約，另一方有權根據本協議規定，提早三十天以書面形式通知對方解除此協議。

3、協議終止后，委托方必須于協議終止后五個工作天之內提走所有屬于委托方之剩余的產品，原材料及包裝材料，否則加工方有權自行處理有關物料。

第六協議期限

本協議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期_年。經雙方協商同意，可以補充協方方式延長協議期限。

委托方：___加工方：___

代表人簽字：___代表人簽字：___

代表人姓名：___代表人姓名：___

___有限公司(蓋章)：___有限公司(蓋章)：

_年_月_日_年_月_日

簡單加工合同協議篇6

甲方(供方)：

乙方(需方)：

甲乙雙方本著平等互利的原則，就甲方向乙方加工卷材(下稱貨物)的相關事宜達成如下協議：

一、通知生產：乙方根據自己的生產需要分批次下訂單，每次下單定做貨物時乙方要提前天將貨物的規格、數量以信函或傳真的方式通知甲方，以便甲方安排生產。

二、貨物單價：單價由雙方根據交易時的市場情況協商確定，商定后在訂貨單和送貨單中注明。

三、貨物質量：按照甲方的企業標準執行。

四、貨款結算：

1、雙方每月的日對帳一次，由甲方按乙方當月下達的訂單及乙方指定送貨地的簽收送貨單據進行匯總，出具對帳單，乙方應積極配合核對，五日內必須完成對帳工作，對賬結果作為雙方結算的依據(事先經過傳真對帳的，須在事后當面確認)。

2、貨款按月結算，當月貨款在當月對賬后付清。

五、交貨方式：

1、甲方收到乙方的生產通知后，在天內組織生產并交貨完畢，甲方將貨物送至乙方指定的公司倉庫，乙方需派遣指定人員簽收貨物，送貨單要明確收貨數量、單價、總額等內容，送貨單作為結算的憑證。經雙方協商可以改變交貨地點及方式。

2、交貨地點由乙方指定，顯示在每次的訂單中，指定收貨人名單由乙方提供(加蓋乙方公章)，如需變更指定收貨人，應提前將變更聲明寄給甲方。

六、貨物包裝：。

七、驗收及異議期：

1、乙方在收貨時應當對貨物的數量、質量、包裝及等進行全面的檢查驗收，如無異議的，由指定收貨人簽章確認;

2、貨物驗收后天為異議期，乙方如在質量異議期內不向甲方提出書面異議的，則視為貨物的應檢查驗收項目全部符合本合同約定。

八、違約責任：

1、甲方逾期交貨的，每逾期一天按逾期部分貨值的萬分之五支付違約金;

2、乙方逾期付款的，每逾期一天按逾期部分貨款的萬分之五支付違約金;

3、乙方逾期付款超過十天或者乙方開具的支票因乙方原因無法兌付，甲方可單方終止本合同并要求乙方加倍(即每天萬分之十)支付違約金。

九、爭議解決：雙方因履行本合同產生爭議的，應先友好協商解決，協商不成的，雙方同意由有管轄權的人民法院解決。

十一、合同期限：本合同有效期從年月日至年月日。

十二、其它：

1、本合同經雙方簽署后生效。

2、本合同一式兩份，雙方各執一份，具同等法律效力。

3、雙方的營業執照副本復印件、生產通知單(訂單)、送貨單、乙方收貨人身份證復印件等均作為本合同的附件。

甲方：乙方：

地址：地址：

電話：電話：

開戶銀行：開戶銀行：

賬號：賬號：

經辦人：經辦人：

簽訂日期：年月日

簡單加工合同協議篇7

訂立合同雙方：

承攬方：以下簡稱甲方

定作方：以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺、貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條加工成品品名規格(長、寬、高cm)單位數量備注

第二條加工成品質量要求

一、材種：柜臺、貨架一律采用___________________________。

二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變、翹曲、撥縫、松榫;塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正、平直、安裝方便。

四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

第三條原材料由甲方提供

圖紙由乙方于_________年_________月_________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條工程價款按核定價格單計算款_________元。

第六條驗收標準和方法本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由_______物價局提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點_________年_________月_________日至_________月_________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在_________，由_________收貨，驗收合格，辦理交接手續。

第八條包裝要求及費用負擔由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按_________元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款_________元(大寫_________元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

第十一條結算方式及期限乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任

一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第十三條乙方的違約責任

一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條其他

一、本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

二、本合同于_________年_________月_________日經公證生效，合同履行完畢即失效。

三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執一份，_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。

甲方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______

_______年____月____日

乙方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______

_______年____月____日

簡單加工合同協議篇8

甲方(訂作方)_______

公司地址：_______

電話： 傳真：

法定代表：_____ 職務：_______

乙方(承攬方)公司地址：

電話傳真國內工廠：

電話：傳真：

法定代表： _________職務：_______

甲方委托乙方加工項目：

經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工質量要求

制作的模具要能生產出符合甲方所供圖紙要求的零件(即符合零件尺寸和零件所用材料)， 且生產制程運作無異常， 塑膠模及五金模使用壽命均要達到25萬啤以上。 乙方如隱瞞模具材料的缺陷或者用不符合合同規定的模具壽命時， 甲方有權要求乙方重做模具或退款， 或視情形輕重按甲方的要求乙方作修改，修補等處理。

第二條 模具材料及產品零件材料的提供辦法

模具材料由乙方包工包料， 模具完成后， 需提供試模的零件樣板(不少于5件)送訂做方作相關檢驗， 同時甲方也有權檢驗模具材料及模具生產使用性能。

第三條 技術數據、圖紙提供辦法

1.甲方提供產品零件的2D圖紙和3D圖， 乙方根據甲方的產品零件圖及要求提供模具報價，模具圖以及的相關技術說明等。

2.乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理時，應當及時通知甲方， 如拖延了交貨期， 甲方有權要求乙方減少價款。

3.乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得留存技術數據或復制品等。

第四條 驗收標準和方法

1.按照甲方規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.甲方應當按合同規定的期限驗收乙方承攬并完成的項目， 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術數據和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的模具，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的模具質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第五條 交貨的時間

1.交還模具期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交還模具，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

2.交還模具日期計算：按乙方在報價時的要求‘模具制造周期為28天(收到訂金開始計算)’。 甲方將在給訂金同時簽訂合同， 故以合同簽訂日期為準，但必須留給乙方以必要的往返的途中時間(1～2天)

第六條 模具所有權， 交貨地點， 運輸辦法及費用負擔

1. 所完成的模具所有權應屬于甲方， 在乙方完成模具并經甲方驗收合格后， 乙方應將模具送到甲方指定的在長安范圍內的某個地點， 超出長安范圍外的可由甲方支付運輸費用，

2. 如甲方繼續委托乙方使用該模具進行生產運作， 模具將暫存到乙方公司， 如甲方不再繼續委托乙方使用該模具進行生產， 乙方還將負送返模具的責任。

第七條 乙方的違約責任

一、 未按甲方圖紙規定的質量交付模具或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

二、 實行代運送的模具，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

第八條 糾紛的處理

委托合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自__ 年__ 月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本(含附本 ‘報價單’ 和 ‘零件2D圖’ 共n頁)一式二份，原件由甲方和乙方各執一份。

甲方：

委托代表人：蓋公司章： 年 月日

乙方：

法定代表人：蓋公司章： ____年____月____日